// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

Juris - Pénalités pour absences aux réunions de chantier - Les rendez-vous ayant été fixés par le maître d'œuvre au commencement des travaux, l’absence de convocations ne peut être évoqué

Article ID.CiTé du 21/10/2024



Juris -  Pénalités pour absences aux réunions de chantier - Les rendez-vous ayant été fixés par le maître d'œuvre au commencement des travaux, l’absence de convocations ne peut être évoqué
L'article 6.2 du CCAP prévoit une pénalité de 500 euros en cas d'absence de l'encadrement de l'entreprise à une réunion de chantier. L'article 8.11 de ce cahier précise que : " Les rendez-vous de chantier seront fixés par le maître d'œuvre, en accord avec l’OPH, dès le commencement des travaux, ils auront lieu au minimum une fois par semaine (...). Les comptes rendus de chantier seront établis et diffusés par le Maître d'œuvre aux différents intervenants.

L'Entrepreneur assurera la diffusion à ses Sous-traitants. En l'absence de remarque dans un délai de 5 jours ouvrés suivant sa diffusion, le compte rendu sera considéré comme accepté par l'ensemble des participants ".

Par un courrier du 9 janvier 2020, l'OPH a précisé à la société les neuf réunions de chantier auxquelles il lui était reproché de ne pas avoir participé et lui a indiqué que ces absences étaient constatées sur les compte-rendu de réunion. La société ne conteste pas ne pas avoir participé à ces réunions mais se borne à soutenir qu'elle n'y a pas été convoquée.

Il ne résulte toutefois d'aucune stipulation du CCAP qu'une convocation devait lui être adressée, alors que les dates de réunion étaient connues à l'avance. Dès lors, c'est à bon droit que l'OPH lui a infligé des pénalités à hauteur de 4 500 euros en raison de ses absences à ces réunions de chantier.


CAA de PARIS N° 23PA02527 - 2024-10-04

 







Les derniers articles les plus lus